【解析】1.建筑工程施工质量验收。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002001第5.0.6条之规定，当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。第5.0.7条还规定：通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

解题思路：这是一道关于质量验收管理的题，主要考核当建筑工程质量验收不符合要求时的处理方法和验收原则。

2.混凝土结构原材料质量管理。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(JB502042002:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB1752007等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时应进行复验，并按复验结果使用。

解题思路：这是一道考核材料质量选用及验收的题，考核混凝土结构工程中水泥储存及使用知识的掌握。

3.危险性较大工程的专项施工方案。《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定：施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

文件规定，如下模板工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程：

(1)工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

(2)混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

(3)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）还规定：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。

解题思路：这是一道有关安全管理的题，考核考生对达到一定规模、危险性较大的工程施工方案编制与审批程序的掌握和运用。

4.混凝土结构工程施工技术。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第4.3.1条规定：底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合下表的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查同条件养护试件强度试验报告。

也就是说，为了保证结构的安全的使用功能，规范提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。解题思路：这是一道施工技术管理的题，考核考生对钢筋混凝土结构底模及支架拆除时结构实体混凝土强度要求知识点的掌握和运用。

【解析】1.网络计划技术。

确定双代号网络进度计划关键线路或计算（计划）工期的方法有：

(1)穷举计划线路法。根据逻辑关系，列举出所有“从头至尾”的线路，“线路最长”（累计工作时间最长）的线路就是关键路，该线路上“累计的工作时间”就是计算（计划）工期。

本题中的工程网络计划线路有：①→②→④→⑤→⑧→⑨→⑩，计算工期70d；

①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩，计算工期70d；

①→②→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩，计算工期84d；

①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩，计算工期63d；

①→②→③→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩，计算工期70d；

①→②→③→⑦→⑨→⑩，计算工期77d；

因此，本进度计划的计算（计划）工期为84d，①→②→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩为关键线路。

(2)用标号法确定关键线路。标号法是可以快速确定关键线路和计算工期的方法，基本步骤：①设网络计划始点节点的标号值(b1)为0；②其他节点的标号值(bj)等于以该节点为完成节点的各个工作的开始节点标号值(bi)加上其持续时间Di-j，之和最大值，即：bj=max{bi+Di-j}，宜用双标号在节点上方进行标注，即用源节点（得出标号值的节点）作为第一标号，用标号值作为第二标号，即“（源节点，标号值）”；③将节点都标号后，从网络计划终点节点开始，从右向左按源节点寻出关键成路，网络计划终点的标号值即为计算（计划）工期(Tc)。按照标号法，该网络计划的计算情况如下图所示：

从图中可以看出，关键线路为：①→②→④→⑧→⑨→⑩，计算（计划）工期为12周(84d)。

(3)计算时间参数法。即先计算出网络进度计划的时间参数，根据终点节点的完成时间和各项工作的总时差分别确定计算（计划）工期和关键工作、关键线路。总时差最小的工作为关键工作，自始至终由关键工作组成的路段为关键线路。当计划工期等于计算工期时，总时差为0的工作即为关键工作。

注意在考试中，一般不主张采用此方法，比较费时间，尽可能采用上述第二种或第一种方法。

计算时间参数（一般不必列式计算，只在图上循序计算）方法如下：

1)工作最早开始时间（ESi-j）和工作最早完成时间（EFi-j）。从起点节点开始，顺箭线方向依次逐项计算，起点节点的工作的最早开始时间为0。

2)网络计划的计算工期Tc

网络计划的计算工期Tc应满足要求：Tc≤Tp（计划工期）≤Tr（合同要求工期），当Tr无要求时，Tp=Tc。

3)工作最迟完成时间（LFi-j）和最迟开始时间（LSi-j）

从终点节点开始，逆箭线方向依次逐项计算，终点节点的最迟完成时间为Tp；当Tr无要求时，Tp=Tc，即LFi-n=Tc。

4)工作的总时差（TFi-j）和自由时差(FFi-j）

TFi-j指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，其计算式如下：

或

FFi-j是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。根据上述定义可知，FFi-j≤TFi-j计算式如下：

或

注意：计算以终点节点为结束节点工作的自由时差与以其余节点为结束工作的自由时差不一样，其计算式如下：

或

时间参数计算如下图所示：

从图中可以看出，关键线路为：①→②→④→⑧→⑨→⑩，计算（计划）工期为12周(84d)。注意，如果仅仅判断关键线路与计算（计划）工期，只需计算工作的最早开始时间(ES)、最早完成时间(EF)即可，计算（计划）工期(Tc)就等于最后一项工作的最早完成时间(EF)，关键线路就是计算时间（累计时间）最长的线路。解题思路：这是一道施工进度控制方面的试题，考核双代号网络进度计划中计算（计划）工期的确定。

2.网络计划技术。关键线路就是计算时间（累计时间）最长的线路。解题思路：这是一道施工进度控制方面的试题，考核双代号网络进度计划关键线路的确定。

3.施工现场临时用电及文明施工管理。根据规定，隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V；现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内严禁住人。解题思路：这是一道施工安全控制和建筑工程施工现场管理方面的试题，考核施工用电关安全控制和现场文明施工要求。

4.建筑工程质量管理条例。根据《建筑工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

(5)装修工程为2年。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。注意，此处强调的是“竣工验收”，而非“分部工程验收”。关于竣工时间的确定，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-1999-0201（现已更新至GF-2013-0201），工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。本题背景材料明确：本工程的质量保修书中明确保修期执行《建筑工程质量管理条》规定的最低保修期限。因此，装饰装修工程和机电安装工程的保修期均为2年。2008年2月28日施工单位提交竣工验收报告，3月8日顺利通过验收，因此竣工时间为2008年2月28日，也就是保修期的开始时间。

解题思路：这是一道建筑工程保修方面的试题，考核工程最低保修期的确定和保修期的起算日期。

【解析】1.垫资施工目前在我国普遍存在，但是国家对允许垫资施工资金来源是有严格要求的。资金来源于国有独资、国有控股者，此类工程项目不允许垫资，使用初次之外资金的项目允许垫资施工。本题中的建设方是民营单位，已经隐含着告诉考生该项目的资金来源何处了。所以垫资的条款是有效的。虽然合同中约定了垫资的事项，但是并没有关于约定垫资利息的相关条款，例如利息的标准、支付方式、计算期限等。在高法颁布的司法解释中规定：“当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持”。在司法实践中，该未被支持的利息往往被认定承包人的报价中已经包括了。在关于垫资的利息约定上，考生也要注意利息的约定也是有规定的，不是利息约定的越高越好。在我国法律规定垫资利息最高限不得超过同期中国人民银行同期贷款利率的四倍。凡是超出者往往得不到司法审判的支持。

解题思路：这是一道涉及建筑行业垫资施工、利息约定与支付的问题。考核考生对与建筑行业相关的法律知识的掌握程度如何。特别是随着形势发展所遇到的突出问题，高法为了有利于基层进行案件的审理，集中出台的司法解释，对新的问题进行了专门的司法解释。

2.在我国相关的法律法规中，在一些特殊情况下是允许与自然人签订合同的。但是在本题中，施工总承包单位是将土方工程分包给了没有相应资质的个体运输户。这种行为明显的违背国家关于建筑施工行业总承包管理的相关规定，也不符合建筑施工资质管理的有关规定。土方工程看似很简单，但是土方工程也是有很高的技术要求，尤其涉及整个施工现场安全管理、机械使用安全、道路交通安全以及工程本身的安全。符合国家对建筑产品质量安全严格管控的宗旨。本题中虽然分包行为违法，但是土方施工完成并验收合格，符合高院司法解释的相关规定，个体户要求施工总承包单位支付工程款的做法应予以支持。在土方工程验收时，如果验收结论是不合格，个体户的要求就得不到支持。但是经过返工后再验收合格时，就可以得到支持了。

解题思路：此题是考核考生总分包之间合同是否生效的法律关系，以及由此总分包各自承担的责任。考核考生对总分包合同和法律相关知识掌握程度如何。

3.根据我国现行法律法规规定，施工图设计文件必须由设计单位审查批准，目的是保证施工图设计以及施工过程中发生的设计变更符合设计要求，从而保证工程质量。未经原设计单位审核或者假借他人名义签章的设计变更图纸均不得使用。不合理的关键在于总包方的索赔费用报告超过了28d的时限。设计变更价款的调整有三个关键点：一是必须要有变更通知，二是设计变更造成的费用变更报告，三是无论是变更通知还是变更报告，都要符合法律或者双方签署合同文本中有关时限的相关规定。

解题思路：此题是考核考生建筑施工领域中施工文件的规定以及相关的法律时效问题，考核考生掌握建筑施工相关法律法规的知识程度。

4.根据《仲裁法》，当仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式所达成的一致意思表示时，发生纠纷后，当事人只能以向仲裁协议中确定的仲裁机构申请仲裁的方式解决纠纷，即丧失了对该纠纷提起诉讼的权利。如果一方当事人违背仲裁协议就该争议起诉，另一方当事人有权要求法院停止诉讼，法院也应当驳回当事人的起诉。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。这是仲裁协议法律效力的重要体现。从本案例的背景资料中可知，双方在合同争议条款中约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁，即可理解为本合同中约定的争议事项适用仲裁是双方达成的一致意思的表示，故法院对该合同争议无管辖权。

解题思路：此题考核考生对建设工程合同纠纷约定及解决方式等知识点的掌握，重点考核考生对诉讼和仲裁的理解与运用。

【解析】建筑工程项目管理规范。根据《建设工程项目管理规范》GB/T503262006第4.3.4条，项目管理实施规划应包括下列内容：(1)项目概况；(2)总体工作计划；(3)组织方案；(4)技术方案；(5)进度计划；(6)质量计划；(7)职业健康安全与环境管理计划；(8)成本计划；(9)资源需求计划；(10)风险管理规划；(11)信息管理计划；(12)项目沟通管理计划；(13)项目收尾管理计划；(14)项目现场平面布置图；(15)项目目标控制措施；(16)技术经济指标。

事件一中已经给出了五项内容，考生只要按顺序列出其他内容便可，一般来讲，只要了解施工组织设计过程或参与编写过《规划》的考生，应当都比较熟悉其基本内容及其大致先后顺序。但也有部分考生会将顺序前后颠倒，以至于不合常规（当然部分顺序调换有的也是可以的）。所以，回答此题时，考生的基本逻辑合乎常规即可。

解题思路：此题考查考生对项目管理实施规划具体内容的掌握，其内容包括的方面，也就是我们通常所编制“项目管理实施规划”的目录。

2.砌体结构施工技术。根据背景资料提供的信息，工程为砖混结构，页岩砖砌筑，因此砌体要求不同于其他的空心砌块的砌筑要求。根据《砌体工程施工质量验收规范》GB502032002的要求，该砌体形成的砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，更不应大于12mm，其砂浆饱满度不得小于80%，对照事件二中给出的检查结果可以看出，其灰缝和饱满度还是符合要求的，仍在正常控制范围内。注：《砌体工程施工质量验收规范》GB502032002已更新为《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011。

解题思路：这是一道关于砌体结构施工技术的题。考生看到此问后应想到在施工过程中，砌体的形状或者类型对灰缝有哪些具体要求，这样解答才更有针对性。

3.建筑工程资料管理。仔细审题，提问中要求分别说明理由，可以初步判断本问至少有两个及以上问题需要解答。即不管其做法是否正确，均需分别作答。从事件三中得知，施工总承包单位收集和汇总了建设、勘察、设计、监理单位立卷档案的工程资料，并于2007年7月5日向当地城建档案馆移交工程档案。结合题目考生可以初步判断是两个问题，即“收集、汇总”和“移交”，然后给予分别说明理由。在工程资料的形成过程中，工地施工的管理人员基本都会参与其中。有的管理人员还亲自填写，可以说并不陌生，并应该非常熟悉从形成到移交的中间过程。根据《建设工程文件归档整理规范》GB50328-2001第3.0.3条要求：勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。因此，总承包单位收集和汇总上述单位立卷档案是不妥的。同时《建设工程文件归档整理规范》GB503282001第7.0.3条又规定：列入城建档案馆（室）接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。因此，总承包单位向城建档案馆移交档案也是不妥的，应该由建设单位移交。

解题思路：这是一道建筑工程资料管理方面的试题，考核考生对工程竣工验收中如何收集、整理形成档案的了解以及移交当地城建档案管理部门的程序和各参建单位的所属责任等知识点。

4.建筑工程资料管理。提问中要求分别写出“在验收阶段总承包单位和消防专业公司在消防工程档案管理方面的职责”，说明这两个单位的档案管理职责是完全不同的。同时，此二者是总承包和专业分包的关系，因此可以肯定，这两者间具有一定程度上的工作联系。根据《建设工程文件归档整理规范》GB503282001第3.0.4条规定：建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。根据此规定，总承包单位和消防专业公司在工程档案管理方面的职责也就自然清楚了。

解题思路：这是一道建筑工程资料管理方面的试题，考核考生对总承包单位和专业分包单位在工程竣工验收时对有关工程档案资料的管理职责，即工程档案的汇总、移交的程序和责任划分等的知识点。