一二级建造师考试网

您好,欢迎您进入唯才网考试中心

用户: 匿名  2025年06月22日

返回首页 |  设为首页  |  加入收藏

027-88605621

2018年造价工程师《建设工程计价》考前模拟(五)

( 试卷总分:120 分 ; 共有2大题 ; 考试时间:180分钟 )

试卷说明

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分

第1大题:单选题(共47分)

根据《标准施工招标文件》的规定,下列各项事件中,承包人可以获得费用补偿的是((1分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
2019版教材P247
2017版教材P238-239,教材原文: 选项A,异常恶劣的气候条件导致工期延误,可以得到工期的补偿。 选项B,因不可抗力造成工期拖延,可以得到工期的补偿。 选项C,基准日后法律的变化,可以得到费用的补偿。 选项D,承包人采购的材料未能及时到货,不能获得任何补偿。

某建设项目发包人与承包人签订了施工承包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期500天,合同履行过程中由于各种原因发生了30天的工期延误,具体事件为:自2017年5月1日起由于不可抗力影响工期10天,自2017年5月6日起由于承包人设备损坏影响工期20天,自2017年5月21日起由于发包人迟延提供图纸影响工期10天,则该建设项目承包人可索赔的保函手续费为()万元。(1分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
2019版教材P252-253。
本题考查的是共同延误的处理。
教材原文:
(4) 共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为“共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:
1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。
4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
本题分析:
①不可抗力影响时间为:5月1日至5月9日,共计10天;
②承包人设备损坏影响时间为:5月6日至5月25日,共计20天;
③发包人迟延提供图纸影响时间为:5月21日至5月30日,共计10天。
根据上文中共同延误的处理原则:
①不可抗力影响工期为:5月1日至5月9日,共计10天;
②承包人设备损坏影响工期为:5月10日至5月25日,共计16天;
③发包人迟延提供图纸影响工期为:5月26日至5月30日,共计5天。
再根据2019版教材P247的表5.1.4:
①不可抗力只索赔工期,不索赔费用。
②承包人设备损坏不索赔工期,不索赔费用;
③发包人迟延提供图纸可索赔工期,可索赔费用:
20万元÷500天×5天=0.2万元;选项D正确。

除按照工程变更规定引起的工程量增减外,采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,承包人用于结算的最终工程量应该是()。(1分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
2019版教材P255,教材原文:采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同, 除按照工程变更规定引起的工程量增减外,总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保,主要形式是()。(1分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
2019版教材P257
2017版教材P247,教材原文: 预付款担保的主要形式为银行保函。

按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)的规定,若当事人对垫资没有约定的,按照()处理。(1分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
2019版教材P267
2017版教材P256,教材原文: (1) 当事人对垫资和垫资利息有约定, 承包人请求按P约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定 的利息计算标准高于中国人民银行发布的 同期同类贷款利率的部分除外。 (2) 当事人对垫资没有约定的, 按照工程欠款处理。 (3) 当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
本大题共有 47 道小题 ,当前页: 9 / 10总页数首页上一页...8910下一页尾页



   本大题所有小题如下:
您目前得分:34.5分