施工起重机械和自升式架设设施安装、拆缷单位的安全责任。

（一）《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

（二）《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、 模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场 监督。

（三）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升 式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全 使用说明，办理验收手续并签字。

（四）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升 式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。

2004 年10 月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
1 ) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； 2 ) 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; 3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。